- 相關(guān)推薦
屋頂光伏委托租賃協(xié)議書范本
隨著社會一步步向前發(fā)展，協(xié)議使用的情況越來越多，簽訂協(xié)議能夠較為有效的約束違約行為。那么協(xié)議怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的屋頂光伏委托租賃協(xié)議書范本，希望能夠幫助到大家。
屋頂光伏委托租賃協(xié)議書范本1
甲方(委托人)：_________________
乙方(居間人)：_________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)
1、乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就工程項(xiàng)目(以下稱該工程項(xiàng)目)，引薦甲方和該項(xiàng)目建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該項(xiàng)目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實(shí)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔(dān)違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息，協(xié)助甲方對該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實(shí)義務(wù)。
四、居間報酬的計(jì)算方法、支付時間和支付方式
1、本項(xiàng)目居間報酬為工程承包施工合同總金額的_____%(即人民幣萬_____元，大寫：_________________萬元)。
2、居間報酬結(jié)算方式：_________________居間報酬總金額為人民幣萬_____元，在甲方與乙方引薦的建設(shè)單位簽訂工程項(xiàng)目承包施工合同后，建設(shè)單位支付予甲方的第一筆工程預(yù)付款(即工程總造價的_____%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi)，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的`方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶，也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
五、保密事項(xiàng)
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權(quán)要求對方承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當(dāng)?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同，居間方有權(quán)請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至_____年_____月_____日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權(quán)責(zé)完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項(xiàng)
1、乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實(shí)性及法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
屋頂光伏委托租賃協(xié)議書范本2
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________________
承包方(以下稱乙方)：__________________________
根據(jù)《_____》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱：_______________________________________
二、工程地點(diǎn)：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
第二條工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天
第三條工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_________安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條獎懲責(zé)任
1、如8月20日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的`，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條
糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方(簽章)：______________乙方(簽章)：______________
_________年________月______日_________年________月______日
【屋頂光伏委托租賃協(xié)議書】相關(guān)文章：
光伏實(shí)習(xí)報告5篇12-27
光伏管理制度02-08
光伏實(shí)習(xí)報告三篇12-31
太陽能光伏發(fā)電口號01-25
光伏發(fā)電管理制度03-16
光伏年終工作總結(jié)01-16
光伏行業(yè)年終工作總結(jié)02-10
光伏發(fā)電年終工作總結(jié)01-16